| Objet |
RENOVATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA COMMUNE D'AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS
|
| Référence |
45017 |
| Type de marché |
Travaux
|
| Mode |
Procédure adaptée
|
|
Lieu d'exécution
|
2 place de la Mairie
45270 AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS
|
| DESCRIPTION |
- Démolition d'une annexe accolée (les cuisines actuelles)
- Reprise de dallage et reprise en sous-oeuvre du bâtiment principal actuel
- Rénovation de la salle existante en intérieur
- Construction d'une extension regroupant un local de rangement, une salle de préparation, des sanitaires, un hall d'entrée, un préau.
- L'aménagement de l'accès extérieur à la nouvelle cuisine |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
|
| Lots |
Libellé |
Estimé € HT |
Mini € HT |
Maxi € HT |
| N° 1 |
DEMOLITIONS-VRD-GROS OEUVRE- RAVALEMENT
Description : * L'installation du chantier, l'amenée et le repli du matériel selon CCAP,
* L'implantation des ouvrages du présent lot,
* Tous les travaux de déposes et de démolitions,
* Les travaux extérieurs de réseaux et voiries,
* Tous les travaux de Gros oeuvre et maçonneries diverses,
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages.
* L'installation hygiène et sécurité conforme aux normes
|
|
|
|
| N° 2 |
CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE - ZINGUERIE
Description : * L'installation de chantier, l'amenée et le repli du matériel.
* L'implantation et le traçage des ouvrages du présent lot.
* La charpente plate du auvent.
* La charpente plate de l'extension.
* Le complexe d'étanchéité et isolation des toitures plates.
* La zinguerie et les sorties de toitures.
* Les habillages laqués des toitures et des sous-faces.
* Bardages bois des façades et les habillages de baies.
|
|
|
|
| N° 3 |
MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES - SERRURERIE
Description : * L'installation du chantier, l'amenée et le repli du matériel.
* L'implantation des ouvrages du présent lot.
* Levages, échafaudages et protections nécessaires aux travaux.
* L'implantation des ouvrages de serrurerie et menuiserie y compris toutes sujétions de réglage & de
calage
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages.
Calfeutrements complémentaires avec la maçonnerie
* Les travaux de serrurerie comportent :
- le scellement par chevilles auto-foreuses dans les murs, les sondages de fixations
- la fourniture et la pose de joints souples contre le support, exécution conformément aux
recommandations provisoires des annales de ITBTP juillet/août 1981
|
|
|
|
| N° 4 |
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - VMC
Description : * Le branchement de chantier.
* Les études techniques.
* Les installations de terre et protections des ouvrages créés conformément aux normes.
* Toute l'installation électrique et l'appareillage nécessaires.
* La fourniture et la pose des appareils d'éclairage intérieurs et extérieurs.
* Les ouvrages divers.
* L'installation de VMC simple flux avec variante en double-flux et de renouvellement d'air.
* L'alarme Incendie.
* L'installation téléphonique.
* Les alimentations techniques.
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages.
|
|
|
|
| N° 5 |
POMPE A CHALEUR - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Description : Les études techniques.
* La fourniture et l'installation des groupes extérieurs et des unités intérieures de pompe à chaleur.
* Toute l'installation électrique et l'appareillage internes à l'installation.
* L'ensemble des réseaux de condensats jusqu'aux attentes.
* La fourniture et l'installation de chauffage électrique de type radiant dans le sanitaire.
|
|
|
|
| N° 6 |
PLOMBERIE - EAU CHAUDE
Description : La mise en place d'un robinet de chantier.
* La neutralisation des installations existantes en plomberie.
* Les raccordements en eau potable depuis l'adduction d'eau.
* La fourniture et pose de canalisations eau froide, eau chaude.
* La fourniture et pose des robinets, purges, etc...
* La fourniture et pose des raccordements au réseau Eaux usées - Eaux Vannées laissés en attente
par le lot gros-oeuvre au niveau +10 au dessus de la dalle brute.
* La fourniture et pose des appareillages, robinetterie, etc...
* La fourniture et la pose des éléments sanitaires.
* La fourniture et la pose d'un ballon électrique de production d'eau chaude.
|
|
|
|
| N° 7 |
DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS
Description : - plâtrerie,
- composants isolants,
- voile pare-vapeur
- contre cloisonnements en plaques de plâtre, bandes, joints, etc...
- plafonds suspendus en dalles minérales et métalliques sur rails métalliques.
- tous les travaux de bonne finition avant fourniture des supports au peintre.
- le nettoyage général après l'exécution de ses travaux
- la pose des blocs portes fournis par le lot menuiserie intérieure.
- Le passage des gaines de l'électricien en sortie de doublages/cloisons
|
|
|
|
| N° 8 |
CARRELAGES - FAÏENCES
Description : * L'installation de chantier, l'amenée et le repli du matériel
* L'implantation des ouvrages du présent lot
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages
|
|
|
|
| N° 9 |
PEINTURES
Description : * L'installation de chantier, l'amenée et le repli du matériel
* L'implantation des ouvrages du présent lot
* Tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à la bonne finition des ouvrages
* le nettoyage de fin de chantier.
|
|
|
|
|
|
| Conditions relatives au contrat |
| Cautionnement |
Retenue de garantie
Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 122, 123 et 124 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Cette sûreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 123 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après expiration du délai de garantie dans les conditions prévues à l'article 124 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
|
| Financement |
Fonds public de la commune d'Auvilliers-en-Gâtinais et subventions, paiement par mandat administratif à 30 jours |
|
| Conditions de participation |
| |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
|
| |
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Acte d'engagement du candidat (information pouvant être fournies par le biais de l'imprimé DC3 ou ATTRI1)
|
|
|
Critères d'attribution
|
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique de l'offre
40 % : Prix
|
| Renseignements |
administratifs
COMMUNE D 'AUVILLIERS-EN-GÄTINAIS
Secrétariat
2 place de la mairie
45270 Auvilliers-en-Gâtinais
Tél : 02 38 96 35 04 - Fax : 02 38 96 30 18
techniques
Architecte M. PHILIPPE Cédric
PHILIPPE Cédric
107 FBG D'Orléans
45300 Pithiviers
Tél : 06 16 77 13 70
|
| Documents |
- Règlement de consultation
- Dossier de Consultation des Entreprises
|
| Offres |
Remise des offres le
14/10/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres :
120 jours
, à compter de la date limite de réception des offres.
|
|
| Renseignements complémentaires |
| |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
|
| |
A titre indicatif la date prévisionnelle de commencement des travaux : semaine 47 de 2020 délai d'exécution est plafonné à 16 mois
|
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
|
| |
Envoi le 14/09/20 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP :
14/09/20 à 08h10
|
